Договор № ________
на выполнение пусконаладочных работ
г. Нежин, Украина « » __________ 2014 года
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________________________________________________., действующего на основании _______________________________________, с одной стороны, и Частное предприятие Производственно-коммерческая фирма «Техно-Т» (ЧП ПКФ «Техно-Т»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Тарасенко В.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по тексту Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
- 1. Предмет договора
1.1. Подрядчик, являющийся поставщиком Оборудования по Контракту __________________________________________________________________________________ принимает на себя обязательство осуществить силами своих или привлеченных специалистов пусконаладочные работы, включающие проверку Оборудования на предмет готовности к вводу в эксплуатацию путем комплексного тестирования всех машин и механизмов с пробным выпуском продукции, предусмотренной техническим паспортом, и наладку Оборудования.
Результатом пусконаладочных работ является пробный выпуск продукции, предусмотренной техническим паспортом с соответствующими характеристиками.
Пусконаладочные работы включает в себя следующие этапы:
■ выезд специалиста;
■ подготовительные работы;
■ проведение необходимых индивидуальных испытаний установленного оборудования, с выдачей актов этих испытаний;
■ пуск оборудования;
■ комплексное опробование оборудования;
■ заключительные работы;
Завершающим этапом проведения пусконаладочных работ, является составление акта сдачи-приемки пусконаладочных работ.
1.2. Адрес проведения Работ:
1.3. Срок проведения Работ: не более 14 календарных дней с даты прибытия специалистов ЧП ПКФ «Техно-Т» к месту проведения работ при условии выполнения обязательств Заказчиком.
- 2. Виды работ, выполняемые Заказчиком и Подрядчиком
( пример для Установки УРМ-10 , виды работ уточняются индивидуально )
2.1. 3аказчик выполняет и обеспечивает до приезда специалистов Подрядчика:
- заливает фундамент под оборудование;
- устанавливает агрегат установки на анкерные болты;
- устанавливает мельничную установку на анкерные болты;
- изготавливает и производит установку шнека подачи сырья в рыборезку установки;
- изготавливает трубопровод для отвода бульона от пресса установки;
- изготавливает и сваривает раму для установки бункера, и площадки для их обслуживания по рекомендациям Подрядчика;
- изготавливает воздуховод для вывода соковых паров от агрегата установки на улицу;
- производит теплоизоляцию системы отсоса соковых паров из агрегата.
- изготавливает воздуховод для выброса использованного воздуха из пневмотранспорта на улицу;
- обеспечивает трубопроводы подачи воды для охладителя пневмотранспорта;
- обеспечивает подвод воды для санитарной обработки установки ;
- обеспечивает отвод использованной воды после санитарной обработки установки;
- проводит от входного силового щита кабель к пульту управления установки ;
- изготавливает и подводит трубопровод подвода пара с установленным контрольным манометром;
- изготавливает и подводит трубопровод отвода конденсата;
- обеспечивает необходимыми материалами для проведения работ по ориентировочному перечню от Подрядчика, который может корректироваться в процессе проведения работ.
Заказчик уведомляет Подрядчика письменно, о готовности проведенных работ и срокам проведения пусконаладочных работ
2.2.Подрядчик выполняет:
2.2.1. Подготовительные работы - разработка схем монтажа, чертежей рам под бункер установки
, воздухопровод отвода соковых паров и воздухопроводов отработанного воздуха, с выдачей рекомендаций по расходу материалов;
проверка состояния смонтированного Оборудования и его готовности к пусконаладочным работам проведение необходимых индивидуальных испытаний и наладки установленного оборудования согласно норм и правил, с выдачей актов этих испытаний; проверка состояния рабочих мест в соответствии с требованиями производства, составление перечня обнаруженных дефектов, недоделок, нарушений и отклонений, выдача предложений и рекомендаций по их устранению; проверка основных и вспомогательных материалов, наличия пара, энергии, воды, отвода бульона.
2.2.2 Пуск Оборудования - проведение инструктажа эксплуатационного персонала на рабочих местах; проверка точек установки приборов для контроля за работой оборудования в соответствии с паспортными данными; обеспечение взаимосвязанной работы всех систем; пробный пуск оборудования по проектной схеме на холостом ходу; пуск Оборудования под нагрузкой; технологическая регулировка Оборудования в процессе пробного пуска.
2.2.3 Комплексное опробование Оборудования - опробование Оборудования с наладкой технологического процесса, обеспечением устойчивой работы Оборудования и выпуска продукции с влажностью не более 11%, при свежести и жирности продукта, подаваемого в установку
2.2.4 Заключительные работы - разработка и выдача инструкций по эксплуатации Оборудования.
- 3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость Работ является неотъемлемой частью Договора и составляет ( ориентировочно 10% от стоимости контракта на покупку оборудования)
3.2. Заказчик перечисляет на счет Подрядчика предоплату, согласно выставленного счета, в размере 100 % стоимости Работ в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Договора.
3.3. Стоимость Работ включает проезд специалистов Подрядчика в необходимом количестве из Украины к месту установки оборудования (п. 1.2.Договора), а так же обратный проезд наиболее удобным видом транспорта, их проживание в гостинице, проезд от гостиницы к месту проведения работ и обратно, питание.
- 4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. О готовности к сдаче Работы Подрядчик извещает Заказчика приемлемым для Сторон способом.
4.2. Сдача-приемка выполненных Работ оформляется приемно-сдаточным актом, подписываемым уполномоченными лицами Подрядчика и Заказчика, действующими на основании оформленных Доверенностей.
4.3. По окончании работ Подрядчик предоставляет Акты приемки-сдачи выполненных работ, все протоколы и акты индивидуальных испытаний и наладки оборудования, акт наладки комплекса в целом.
- 5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик в праве проверить ход и качество Работы, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
5.2. Заказчик обязан до начала Работ подготовить и установить необходимый для этого комплект Оборудования и материалов. Материалы, необходимые для проведения работ и их количество Подрядчик письменно доводит до Заказчика в виде перечня при подписании настоящего Договора.
5.3. Заказчик обязан обеспечить подключение электрооборудования, отвечающего требованиям Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию. Необходимая для подключения эксплуатационная документация передается Подрядчиком Заказчику вместе с отгружаемым по Контракту поставки Оборудованием.
5.4. Заказчик, получив извещение о готовности к сдаче выполненных работ, обязан немедленно приступить к их приемке. Во время приемо-сдаточных испытаний Оборудование, настроенное на штатный режим работы должно отработать не менее 24 часов в непрерывном режиме. По окончании приемосдаточных испытаний Заказчик обязан принять Работы, выполненные Подрядчиком, по Акту приемки- сдачи выполненных работ либо выставить обоснованные претензии в письменном виде. В случае, если в течение 2-х рабочих дней после окончания приемо-сдаточных испытаний Заказчиком не подписан Акт приемки-сдачи выполненных работ и не выставлены обоснованные претензии в письменном виде, то Акт приемки-сдачи выполненных работ считается подписанным.
.
5.5. Заказчик обязан по письменной заявке Подрядчика забронировать номер в гостинице по месту проведения пусконаладочных работ с целью проживания сотрудников Подрядчика на время проведения работ в гостинице, осуществляющей свою деятельность в соответствии с Правилами предоставления гостиничных услуг в (указать страну).
5.6. Заказчик обязан произвести встречу представителей Подрядчика в аэропорту (или…..) и доставку к месту проведения пусконаладочных работ и обратно.
- 6. Права и обязанности Подрядчика
6.1. Подрядчик вправе не начинать Работу, а начатую прекратить, если Заказчик не доставил Оборудование к месту проведения работ по монтажу, либо не предоставил или предоставил некачественные материалы необходимые для проведения работ в соответствии с перечнем Подрядчика, предоставленным в соответствии с п.5.2. и этим создал невозможность выполнения Договора.
6.2. Подрядчик имеет право приостановить работы по Договору, если Заказчик не устранил обстоятельства, угрожающие качеству, пригодности результату Работ, или указания Заказчика угрожают жизни и здоровью людей, при условии, что Подрядчик своевременно предупредил Заказчика о выше перечисленном, а Заказчик после надлежащего уведомления в 3-х дневный срок не устранил эти обстоятельства. Срок выполнения работ по договору в данном случае продлевается на время устранения причин задержки. Нахождение персонала Подрядчика на объекте в период остановки работ до устранения причин остановки работ оформляется дополнительным соглашением к Договору и оплачивается Заказчиком дополнительно.
6.3. Подрядчик обязан выполнить все обусловленные Договором работы в полном объеме и сдать их в законченном виде, в сроки предусмотренные Договором.
6.4. Подрядчик обязан: своевременно предупредить Заказчика:
- о недоброкачественности или непригодности материалов, оборудования, предоставленных Заказчиком;
- о том, что соблюдение указаний Заказчика грозит прочности или годности выполняемой Работы;
- о наличие иных независящих от Подрядчика обстоятельств, грозящих годности или качеству выполняемой Работы.
6.5. По письменному запросу Заказчика представлять информацию о ходе выполнения Работ.
6.6. Подрядчик обязуется выполнить пусконаладочные работы в соответствии с условиями Договора.
- 7. Гарантия
7.1. Гарантийные обязательства распространяются на подтвержденные дефекты пуско-наладочных работ.
7.2. Гарантия на выполненные по Договору Работы длится в течение 12 календарных месяцев, и начало гарантии фиксируется от момента подписания Акта приема-сдачи пуско-наладочных работ.
7.3. Гарантия недействительна, если:
7.4. Не были полностью выполнены Заказчиком все правила эксплуатации в соответствии с общепринятыми требованиями, требованиями завода-изготовителя и письменными требованиями Подрядчика по результатам пуско-наладочных работ, и характеристиками изделия.
7.5. Оборудование было подвергнуто изменениям, либо в Оборудование были встроены части инородного происхождения без письменного согласия Подрядчика.
7.6. Детали имеют повреждения, возникшие вследствие ошибок при эксплуатации, небрежности, ненадлежащего содержания и хранения.
7.7. Технические параметры электропитания не соответствуют техническим характеристикам Оборудования.
7.8. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание Оборудования в течение гарантийного срока. Техническое обслуживание может производится по отдельному договору.
7.9. Гарантия действительна при наличии:
- Договора на пуско-наладочные работы;
- Технической документации, передаваемой поставщиком;
- Акта-рекламации, подписанного представителями эксплуатирующей организации, Заказчика и Подрядчика и заверенного их печатями.
7.10. В случае выхода Оборудования из строя, его демонтаж осуществляется только после проверки Оборудования представителем Подрядчика на месте монтажа или, при невозможности выезда на объект, по согласованию с Подрядчиком, только после получения и рассмотрения последним акта-рекламации указанного в п. 7.5 данного Договора, с подробным описанием гарантийного случая. После проверки на
объекте, дополнительная проверка Оборудования или его частей осуществляется только на ремонтной базе Подрядчика.
7.11.Поставка новых узлов, частей или агрегатов, следующая из гарантийных обязательств, осуществляется Подрядчиком на условиях поставки Оборудования по Контракту поставки , в минимально возможные согласованные сроки. Расходы по демонтажу Оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, транспортировке и монтажу заменяемого Оборудования несет Подрядчик.
7.12. В случае замены или поставки новых узлов, частей и агрегатов, сроки гарантии на заменяемое оборудование устанавливаются на условиях Контракта поставки ,с даты установки замененного оборудования.
7.13.Детали, снятые и замененные в течение гарантийного срока, являются собственностью Подрядчика.
7.14.Подрядчик не осуществляет замену деталей, вышедших из строя по причине нормального (естественного) износа, а также расходных материалов.
7.15.Подрядчик не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный вследствие выхода оборудования из строя не по вине Подрядчика или вследствие нарушений правил эксплуатации оборудования.
8. Ответственность сторон
8.1. За нарушение сроков оплаты Работ Заказчик оплачивает Подрядчику пеню в размере 0,02% от стоимости Работ по договору за каждый день просрочки приемки, но не более 10% от стоимости Работ по Договору.
8.2. За несвоевременное выполнение работ, предусмотренных п.1.3. Договора, Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку: штраф в размере 0,02% от стоимости Работ за каждый день задержки, но не более 10% от стоимости Работ по Договору.
8.3. Уплата пени, штрафных санкций не освобождает Стороны от взятых на себя обязательств.
8.4. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств, предусмотренных Договором и от ответственности за их не исполнения, при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор).
9. Форс-мажор
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по Договору, обусловленное обстоятельствами, которые возникли после заключения Договора и продолжаются в период его исполнения, и которые нельзя было ни предвидеть, ни предотвратить: объявленная или фактическая война, гражданские волнения, забастовки, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и др.
9.2. Действие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) должно быть подтверждено соответствующей организацией той страны, на территории которой имеют место форс-мажорные обстоятельства.
9.3. Сторона, для которой создались условия невозможности исполнения настоящего Договора в связи с вышеуказанными обстоятельствами, обязана в течение 3 (трех) дней со дня наступления таких обстоятельств документально известить другую Сторону об их возникновении и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. Несвоевременное извещение лишает виновную Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.
9.4. Форс-мажор автоматически продлевает срок выполнения обязательств по Договору.
10. Порядок урегулирования споров
10.1. Все разногласия, возникающие по Договору, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров и переписки: предъявлением претензий с обязательным ответом на них в течение 3-х рабочих дней с даты получения ответной стороной.
10.2. Разногласия, возникающие по Договору, по которым стороны не пришли к соглашению, разрешаются в хозяйственном суде по местонахождению Истца в соответствии с действующим законодательством страны Истца.
11. Срок действия договора
11.1. Договор составлен на русском языке в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
11.2. Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами.
11.3. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
11.4. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями.
12. Дополнительные условия
12.1. Во всех случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством (указать страну).
12.2. Стороны устанавливают следующий порядок документооборота:
Документы, переданные - полученные сторонами по факсам:
- от ЧП ПКФ «Техно-Т» № (+380-46-31) 316-86, 752-77
- от _______________________________________________
Документы, переданные - полученные сторонами по электронной почте:
- от ЧП ПКФ «Техно-Т», e-mail:
- от ______________________ , e-mail:
являются надлежаще оформленными. Все документы переданные Сторонами в обязательном порядке отправляются в подлинных экземплярах другой стороне по почте по указанным в Договоре почтовым адресам.
12.3.Предусмотренные Договором права и обязанности ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам.
12.4.Стороны согласилась, что информация о материалах и любые сведения, касающиеся Договора, являются конфиденциальными, составляют коммерческую тайну, и без согласия Сторон разглашению не подлежат.
- 13. Юридические адреса сторон
|
Заказчик: __________
«___»____________201 г. |
Подрядчик:
Директор ________________В.В.Тарасенко
«___»____________201 г
|